[ 更换 ]
珠海装修装饰网 - 全国专业的装修公司信息网站
热门城市
北京上海广州深圳成都杭州南京武汉天津西安重庆青岛沈阳长沙大连厦门无锡福州济南宁波昆明苏州郑州长春合肥南昌哈尔滨常州烟台南宁温州石家庄太原珠海南通扬州贵阳东莞徐州大庆佛山威海洛阳淮安呼和浩特镇江潍坊桂林中山临沂咸阳包头嘉兴惠州泉州三亚赣州九江金华泰安榆林许昌新乡舟山慈溪南阳聊城海口东营淄博漳州保定沧州丹东宜兴绍兴唐山湖州揭阳江阴营口衡阳郴州鄂尔多斯泰州义乌汕头宜昌大同鞍山湘潭盐城马鞍山襄樊长治日照常熟安庆吉林乌鲁木齐兰州秦皇岛肇庆西宁介休滨州台州廊坊邢台株洲德阳绵阳双流平顶山龙岩银川芜湖晋江连云港张家港锦州岳阳长沙县济宁邯郸江门齐齐哈尔昆山柳州绍兴县运城齐河衢州太仓张家口湛江眉山常德盘锦枣庄资阳宜宾赤峰余姚清远蚌埠宁德德州宝鸡牡丹江阜阳莆田诸暨黄石吉安延安拉萨海宁通辽黄山长乐安阳增城桐乡上虞辽阳遵义韶关泸州南平滁州温岭南充景德镇抚顺乌海荆门阳江曲靖邵阳宿迁荆州焦作丹阳丽水延吉茂名梅州渭南葫芦岛娄底滕州上饶富阳内江三明淮南孝感溧阳乐山临汾攀枝花阳泉长葛汉中四平六盘水安顺新余晋城自贡三门峡本溪防城港铁岭随州广安广元天水遂宁萍乡西双版纳绥化鹤壁湘西松原阜新酒泉张家界黔西南保山昭通河池来宾玉溪梧州鹰潭钦州云浮佳木斯克拉玛依呼伦贝尔贺州通化朝阳百色毕节贵港丽江安康德宏朔州伊犁文山楚雄嘉峪关凉山雅安西藏四川广东河北山西辽宁黑龙江江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南海南贵州云南陕西甘肃青海台湾内蒙古广西宁夏香港澳门

新房装修超期206天,业主起诉装修公司获赔4万余元 法官:企业应具预见性并作协调安排

业主 企业 公司 协调

早该入住的新房却因各种因素延期200余天,作为业主,应该如何维护自身合法权益?近日,四川自贡的杨先生就将延误工期的装修公司告上了法庭,要求其按照合同约定赔偿违约金。

最终,自贡市自流井区人民法院酌定该装饰装修工程逾期206天,在抵扣掉原告方未支付的工程款后,判决被告某装修公司向原告杨某某支付工程逾期违约金43800元。

承办法官表示,“被告作为一家专门从事装饰装修工程的企业,应当具有一定的预见性,并能作出相应的协调和安排”。而业主在选择家装时应多关注公司资质、施工水平、质保服务等,规范签订合同,在合同中标注清楚彼此的义务,及时留存证据,以保障自己的合法权益。

新房装修:

约定工期150天,实际装修360天

业主要求装修公司赔偿违约金

2020年4月21日,自贡市民杨先生与当地一家装修公司签订《家庭室内装饰装修工程定金协议》,约定对其新房进行装修,并支付定金10000元。同年5月22日,双方签订《家庭室内装修工程施工合同》(以下简称施工合同),杨先生再次支付定金10000元。

新房装修超期206天,业主起诉装修公司获赔4万余元 法官:企业应具预见性并作协调安排

↑某家装公司工作人员正在进行装修刷墙。资料配图 据IC photo

承办法官介绍,双方在合同中约定:甲方(杨某某)将其所有的房屋装饰装修工程发包给乙方(某装修公司)。乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料,合同总价款236000元。开工日期为2020年6月3日,工期为150天(不含法定节假日、春节放假30天)。由于甲方或乙方原因致使工期延误,每延误一日工期由责任方向对方支付工程总造价2‰的违约金。

2020年6月3日,装修公司组织人员开始施工。然而,此次装修进展并没有想象的那么顺利。直到2022年1月1日,杨先生才入住该房屋。

杨先生认为,除去法定节假日及春节前后期间,实际工期共360天,超出了约定工期210天。为此,杨先生要求某装修公司按照合同约定赔偿延期违约金。

法院判决:

酌定工程逾期206天

装修公司支付违约金43800元

针对赔偿延期违约金的问题,双方协商无法达成一致,杨先生一纸诉状将装修公司告上了法庭,要求赔偿延期违约金10万余元。

庭审过程中,装修公司辩称,工期延误与杨先生组织材料不及时、全国限电等因素有关,责任不在己方,因此拒绝赔偿。

自贡市自流井区人民法院在审理过程中查明,该装修工程自2020年6月3日开工,按照原被告双方签订的施工合同约定,应当在标准施工天数150天之内完成。但实际情况却是,双方未进行验收和交接,杨先生于2022年1月1日入住新房。

新房装修超期206天,业主起诉装修公司获赔4万余元 法官:企业应具预见性并作协调安排

↑资料配图 据IC photo

“被告作为一家专门从事装饰装修工程的企业,应当具有一定的预见性,并能作出相应的协调和安排。”承办法官介绍,双方在施工合同中约定了被告“包工、部分包材料,原告提供部分材料”,因此,被告所称“只包工、不负责材料组织、不负责工地各项目协调”的主张不成立。至于环保、限电、疫情等因素的影响,被告也均未举证证明。基于原告于2022年1月1日入住,法院视为原告已经实际接收和使用该房屋,遂确定该装饰装修工程的完工时间为2021年12月31日。

最终,法院酌定该装饰装修工程逾期206天,在抵扣掉原告方未支付的工程款后,法院依法判决:被告某装修公司向原告杨某某支付工程逾期违约金43800元。

法官说法:

双方应明确义务并及时留证

企业应具预见性并作协调安排

承办法官表示,延期是业主和装修公司都不愿意看到的结果,但是在实际生活中,装修延期也时常发生。业主在选择家装时应多关注公司资质、施工水平、质保服务等,规范签订合同,在合同中标注清楚彼此的义务,及时留存证据,以保障自己的合法权益。

作为施工方,应当具有一定的预见性,并能作出相应的协调和安排。同时,更应当诚信经营、规范管理,依约履行合同,建立良好品牌形象。

李慧玲 曾尚斌 红星新闻记者 袁伟

责编 任志江 实习编辑 朱洁英

(下载红星新闻,报料有奖!)

新房装修超期206天,业主起诉装修公司获赔4万余元 法官:企业应具预见性并作协调安排

相关内容

珠海装修|极具“性价比”的装修设计公司

如何在珠海找到极具“性价比”的装修设计公司?总结来说就是:多比较、多了解、多看看!!以下是一些具体的方法:1️⃣ 别去装修网,直接找装修公司!多找几家比较报价、用料、工艺,再决定合作对象。2️⃣ 量房时不仅能拿报价,还能得到装修建议。多量房···

珠海装修公司报价 珠海房子装修预算如何规划

近几年,珠海发展速度加快,不光是房价上涨给普通的工薪阶层带来了买房压力,对于买房后的装修预算规划也影响颇大。那珠海房子装修预算要怎么规划呢?珠海装修公司报价先看一下。一、珠海装修公司报价——简单装修预算1、珠海半包简单装修价格:450元/平···

珠海装饰公司有哪些?珠海装饰公司哪家好?

一个好的装饰公司他们的口碑和名声是最重要的,那么珠海装饰公司有哪些?今天珠海装修网来给大家解决这个难题,整理了一份关于珠海装修公司的一些资料,来给大家参考。珠海三星装饰公司主要以别墅、商业空间为主攻方向,为客户打造一个高品质的生活空间,珠海···

2023珠海装修公司排名前十强,实力口碑品牌推荐(全新版)

珠海装修公司哪家口碑好?专业实力强的品牌有哪些呢?今天就为大家介绍一下珠海装修公司排名前十强吧,推荐一下实力强、口碑好的品牌装饰公司,不了解珠海装修公司的朋友,希望对大家有参考价值!注意:以下排名不分先后,仅供参考!一、珠海装修公司排名NO···

盯紧了!珠海、中山装修工人容易偷工减料的17个地方

···

2018珠海装修公司前十强 一起来看花落谁家

2018年珠海装修公司前十强都有谁呢?和珠海装修网一起来看看就知道花落了谁家! 装一网2018年珠海装修公司前十强 苹果装饰集团始创于2003年,是集装饰设计、家装施工、建材、家具、软装配饰等服务为一体装饰装潢集团公司,旗下拥有苹果装饰、猫···

珠海中山9个选装修公司技巧,别做大冤种!

···

珠海装修公司排名前十强,珠海装修公司口碑哪家好

找装修公司负责装修通常比较担心装修公司跑路、装修质量不达标和装修增项等事情,装修本就是件繁琐的事情,遇上这些问题更为糟心,归根到底还是得找靠谱的装修公司。小编整理了珠海装修公司排名前十强,给大家做个参考。1、珠海华浔品味装饰华浔品味装饰是珠···

珠海装修公司排名前十强(综合分析),珠海装修公司哪家口碑好?

想必大家都装饰房子装过程复杂,装修起来费时费力费心,为了更轻松的把房子装修好,就可以找一家靠谱的装修公司,面对珠海众多装修公司,那么到底珠海装修公司哪家口碑好呢?下面小编根据公司口碑、规模、工艺等,为大家整理了一份珠海装修公司排名前十强。一···

珠海装修公司哪家好 珠海好口碑装修公司推荐 珠海装修公司排名

现在在珠海有着大大小小不少的装修公司,鱼龙混杂的装修市场、参差不齐的装修质量,无疑给我们选择装修公司带来了一定的难度。那么珠海装修公司哪家好呢?接下来小编就跟大家来推荐几个珠海口碑好的装修公司,一起来看看吧!1、珠海居众装饰设计工程有限公司···

珠海装饰装修拆出技巧#珠海装修公司

技巧揭秘。为什么需要这么多拆的技巧呢?难道是为了拆出一个富二代?发现这么多拆的原因是在全屋定制和软装时,发现某些地方不够用或不符合使用需求,因此需要进行拆改。拆改过程中需要付出大量的汗水和精力,令人心惊肉跳。然而,有些拆改是必须的,因为一套···

珠海森林装饰公司为您打造豪华新中式风格装修案例

新中式风格装修案例效果图走廊:从走廊看入户玄关,右边就是书房。 空间整体要突出的主体以清风淡雅的氛围为主,所以在颜色上的选择以白色为主,实木色为辅,清妆淡雅。 客厅:采用了山水画开场,浓墨重彩,暗合风水。 珠海装修公司提示:酒柜兼具装饰与实···

珠海、中山去装修公司就这样谈,不踩坑

相信很多宝子们新房装修,都有去看装修公司但是去了也不知道谈什么,有些装修公司套路多,问清楚这几个问题?拒绝踩坑建议收藏保存,防止下次找不到了···

珠海装修公司哪家好?看珠海名匠装饰八大设计系统

咱们珠海的装修公司真的有很多很多,随着我们城市的发展,装修行业也越来越多,越来越好,装一网小编了解到珠海名匠装饰真的很不错,八大设计系统也很完备,我们一起来看看吧。 先来看看珠海名匠装饰的简单介绍吧! 名匠装饰创始于1992年,现已发展成为···

珠海装修公司前十名推荐,十大品牌各有优势!值得了解

珠海装修公司哪家比较好?大家在选择一家装修公司之前,肯定要多方面对比了解,毕竟各个品牌各有优势,对比考察了才能选择到合适的装修公司。接下来就为大家介绍一下珠海装修公司前十名推荐,帮助大家了解!注意:以下排名不分先后,仅供参考!1、珠海华浔品···

2023年珠海装修公司排名

广东的大型装修公司很多的,好多都已经扩展业务到全国,当然优先进行扩展的本土,珠海也不例外,大型的门店多的装修公司多是一些连锁公司。那么在珠海装修市场上,有哪些装修公司规模大呢?哪些装修公司比较知名呢?以下展示10家珠海名气大,规模也大的装修···

不玩虚的,珠海装修公司推荐!靠谱‼️

hi,各位宝子好!不用再找了,我们就是那个靠谱专业的装修施工队一次装修,一辈子的朋友我们没有套路,只为做好口碑、做质量,把细节做得更完美,为客户考虑得更周到!【关于我们】我们蓝迪装饰是一家珠海本土装修公司(地址就在吉大附近,中电大厦对面,欢···